簡單建筑施工合同

1.簡單建筑施工合同范本

建設單位：(以下簡稱甲方)

　　施工單位：(以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方愿把儋州市天湖花園住宅小區經濟適用房工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：xxx經濟適用房。

　　2、工程地址：xx中興大道。

　　3、工程范圍：按設計圖紙要求所有內容達到竣工驗收，交房使用標準。除樁基礎外的2棟樓的土建、水電安裝工程;地上11+1層2棟，框剪結構，含電梯和公共部分裝修，毛坯房和電梯標準(參照松濤花園5#、6#樓)含基礎挖運土方，外運土方等全部內容;

　　4、總建筑面積約13864㎡(以施工圖紙為準)。

　　5、給排水做到外墻1.5米，室內給水，到入戶水表后安裝一個閥門;

　　6、承包方式：一次性固定單價合同，包括一切不可預見費用;

　　7、承包單價：1750元/每平方米，工程款預計：2426萬(含稅金);

　　8、強弱電工程;設計包括的強、弱電，配電箱、配電柜、入戶進入端子箱等均由乙方負責。弱電部分只預埋不穿線。

　　9、防水、保溫、樓梯、欄桿、鋁合金等按設計及規范要求標準施工;公共部分電梯間及樓梯間地面為防滑地磚、墻面為白色仿瓷涂料;入戶門價格必須達到每樘1000元;品牌由甲方確定。

　　二、施工準備

　　1、甲方

　　(1)負責做好水通、電通和道路通;

　　(2)組織有關人員進行施工技術交底;

　　(3)委派為現場代表，對工程質量進行監督、檢查，負責簽證，核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關部門事宜。

　　2、乙方

　　(1)負責紅線內的臨時設施、水、電接入及運料道路;

　　(2)現有板房使用，按原價折給乙方所有，從合同生效開始辦理交接手續;

　　(3)組織施工人員和材料、機械進場;

　　(4)負責編制施工組織設計、施工方案及內業資料,確保達到交工驗收標準;

　　(5)委派為現場代表，負責工程施工質量，施工安全，提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關部門事宜。

　　三、工程期限

　　本工程經甲乙雙方協商一致，總工期300天(日歷日)。(如臺風、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需經甲方代表簽證后，工期相應順延)開工日期，以甲方確認的開工時間為準，共計10個月時間，總工期300天。

　　四、本工程竣工質量為一次性合格工程

　　1、乙方必須嚴格按照GJ頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;

　　2、乙方在施工中必須遵守下列規定;

　　(1)凡用于本工程的材料必須保質保量，并由甲方駐工地代表認可同意后方可用于工程施工;

　　(2)隱蔽工程必須經甲方駐工地代表檢查驗收合格后，方可進行下道工序的施工;

　　(3)乙方在施工中發生質量問題應及時報告甲方代表，經整改并報甲方同意,方可進入下一道工序施工;

　　(4)工程竣工后：乙方應按規定進行保修、保修時間自通過驗收之日起為一年。

　　五、安全生產與文明施工

　　1、施工現場安全管理按照誰施工誰負責的原則，由施工方全面負責,必須按《海南省建設工程施工安全管理條例》和海南省建設工程安全施工操作規程等有關規定進行施工，并且與公司簽訂安全管理責任協議。

　　2、如因違反安全操作規程和相關的安全管理條例而造成安全事故，一切責任由乙方負責。

　　3、乙方應按規定采取嚴格的安全措施、做到安全生產、文明施工，施工中發生的安全事故及其所造成的經濟損失，全部由乙方負責。

　　4、乙方在施工過程中，必須聽從甲方工地負責人指揮，配合施工，碰到問題，隨時商量解決。

　　六、工程價款支付及結算

　　本工程為固定單價包干合同：承包總價暫定為人民幣(含稅金)2426萬元;承包人自行墊資完成11+1層2棟主體框架到第6層時(五層頂樓板)，發包人按承包人總造價的的25%(2426×25%=606萬)，支付工程進度款給承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1層2棟到封頂時

　　發包方按承包人總造價的25%(2426×25%=606萬)，支付工程進度款給承包人，且在次月5日前支付;工程完工驗收合格7日內支付總工程量的25%(2426×25%=606萬)工程款給承包人

　　且在次月5日前支付;工程結算審計完成后，發包人在10個工作日內支付至審計總造價的97%給承包人;剩余3%作為保修金，在工程竣工驗收合格滿一年后10天內付清(不計利息)。

　　七、爭議解決雙方在履行過程中發生合同爭議，首先協商解決，協商不成，提交人民法院訴訟解決。

　　八、其它約定

　　1、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后三日內乙方交納保證金到甲方指定賬戶后生效。

　　2、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本協議簽訂后三日內，乙方支付壹仟萬保證金到甲方(松濤管理局)指定賬戶后合同生效。退保證金的時間，按支付工程款的時間每次退還25%。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

2.簡單建筑施工合同范本

委托方：_______________________________________________(以下簡稱甲方)

　　承攬方：_______________________________________________(以下簡稱乙方)

　　經友好協商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方進行建筑施工，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。

　　一、主要要求：

　　(一)工程項目名稱：_____________

　　(二)承攬施工內容：______________

　　(三)施工地點：__________________________

　　(四)樓層高度：一層_______米，二層_______米，三層_______米，四層_______米，五層_______米

　　(五)預算總造價：_______________

　　(六)技術資料及圖紙提供方法：_________________

　　二、施工時間：

　　本合同內容從____年____月____日起執行，到樓層蓋頂施工完成后結束。

　　三、付款方式

　　四、施工、拆除與設計變更：

　　1.乙方根據甲方提供的圖紙和要求組織施工。

　　2.施工過程中甲方應積極配合乙方現場的.協調工作。

　　3.施工過程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期間甲方應承擔乙方施工人員的生活費和誤工費。

　　4.施工圖紙發生技術變更應及時將變更后的圖紙交付乙方，如因變更圖紙交付滯后產生的返工、料損等費用，應由甲方承擔。

　　五、工程交驗與保修：

　　1.乙方在工程結束后通知甲方兩天內驗收。如逾期不驗收，甲方使用的，則乙方做驗收合格通過。

　　2.驗收時，如發現甲方責任而造成的質量問題，提出返工或補修意見時，乙方應收取相應人工費、材料費等實際發生的費用。如乙方造成質量問題，則由乙方免費處理。

　　六、工程負責人：

　　甲方委派為駐現場負責人，并與乙方委派的為現場負責人，共同履行本合同的各項規定。

　　七、特別說明：

　　該項目現場如需要用電源應安排在安全距離范圍內，并做好絕緣處理。現場安裝定位及其他涉及安裝需要協調之事由甲方解決。

　　八、其他條款：

　　1.委托方在審定承辦涉及內容時，請仔細審核項目中的每一細節內容，審定后簽字或認可說明，經確認后發生差錯，由委托方承擔所有責任及全部內容。

　　2.合同簽定后，如有單方面違約，全部責任將由違約方承擔。任何一方如需要變更本合同或其他特殊要求，應雙方共同協商一致后。另行簽約補充合同。

《簡單建筑施工合同》閱讀地址：http://www.osxg.com.cn/2022/0712/929160.htm