8、乙方與其員工之間的一切勞動(dòng)糾紛由其自行負(fù)責(zé)，由此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)予以賠償。

　　第十條違約責(zé)任

　　1、協(xié)議任何一方不能全面履行職責(zé)均屬違約。違約造成的經(jīng)濟(jì)損失由違約方承擔(dān)責(zé)任，違約造成工期延誤責(zé)任分擔(dān)原則為：甲方違約工期適當(dāng)順延，乙方違約工期不得順延。

　　2、若乙方全面實(shí)際履行合同義務(wù)而甲方逾期付款的，每逾期一日，按應(yīng)未付款同期銀行存款利率向乙方支付違約金。

　　3、乙方未能在合同約定工期內(nèi)通過(guò)竣工驗(yàn)收或逾期取得甲方驗(yàn)收合格證明的，每逾期一日，按工程預(yù)算總價(jià)款的千分之五向甲方支付違約金。逾期超過(guò)10日，甲方有權(quán)解除合同，乙方除應(yīng)支付上述違約金外，還應(yīng)按工程預(yù)算總價(jià)款的20%向甲方支付違約金。

　　4、乙方在施工過(guò)程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工、怠工、取鬧，否則視為違約，非上述原因連續(xù)停工兩個(gè)工作日以上的，或一月累計(jì)停工8小時(shí)的甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)向甲方支付工程預(yù)算總價(jià)款的10%作為違約金，造成甲方工期延誤或或造成甲方其他損失的，乙方應(yīng)予賠償。

　　5、乙方施工質(zhì)量達(dá)不到圖紙和規(guī)范的要求，乙方應(yīng)無(wú)條件返工，由此造成的工料損失由乙方承擔(dān)。還應(yīng)向甲方支付合同價(jià)款10%的違約金。

　　6、乙方人員在施工區(qū)內(nèi)出現(xiàn)打架斗毆、損壞工程成品、安全事故等情況時(shí)，所產(chǎn)生的對(duì)乙方人員或第三人的損害由乙方承擔(dān)責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償，由此造成的甲方的損失，由乙方負(fù)責(zé)全部賠償。

　　7、甲方依據(jù)本合同約定行使解除權(quán)的，乙方所有人員、設(shè)備必須在甲方解除合同書面通知送達(dá)之日起三個(gè)工作日內(nèi)撤離施工現(xiàn)場(chǎng)并向甲方移交有關(guān)的所有工程資料，并在此期限內(nèi)與甲方共同簽證已完成的工程量。未經(jīng)甲乙雙方共同簽證的工程量不得再要求結(jié)算。甲方在上述期限過(guò)后有權(quán)安排新的施工單位進(jìn)場(chǎng)施工。

　　8、乙方不按時(shí)進(jìn)場(chǎng)開工，在甲方書面通知送達(dá)后的3日內(nèi)仍不進(jìn)場(chǎng)施工的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)向甲方支付工程預(yù)算總價(jià)款的10%作為違約金，造成甲方工期延誤或或造成甲方其它損失的，乙方應(yīng)予賠償。

　　9、乙方擅自把工程分包或轉(zhuǎn)包給其他任何單位，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)按工程預(yù)算總價(jià)款的20%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此造成的一切損失。

　　10、乙方應(yīng)向甲方支付的違約金、賠償金，甲方有權(quán)在應(yīng)付未付款中扣除，違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，甲方可繼續(xù)向乙方追償。

　　第十一條其它

　　1、本合同未盡事宜，由甲乙雙方友好協(xié)商，協(xié)商不成由甲方所在地法院裁決。

　　2、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。本合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　日期： 年 月 日 年 月 日

《建筑保溫施工合同》閱讀地址：http://www.osxg.com.cn/2022/0628/914436.htm