工程施工前也是需要先簽訂合同的，也是為了保證施工的正常進行。

【篇一】2020年工程施工合同范文

發(fā)包方（以下簡稱甲方）：______________________________

　　承包方（以下簡稱乙方）：______________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關的建設工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　（一）工程名稱：___________________________

　　（二）工程地點：___________________________

　　二、工程承包范圍

　　安全維護及整改

　　三、合同工期

　　______天

　　四、工程造價

　　工程造價為：____________元整

　　五、質(zhì)量標準

　　5.1質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行或?qū)�業(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。

　　5.2使用標準、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）

　　5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照、部頒、地方的施工技術（驗收）規(guī)程和規(guī)范。

　　5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合______省標準規(guī)程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價

　　7.1本工程計算編制原則：按______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件____________號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（gb50500-2019），《______省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第______號），《______省建設工程計價辦法》，______《______省修繕定額》、______《______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、______《______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。

　　7.2人工、材料價格的確定：人工工資按______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《______建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。

　　7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_________mm或_________mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電_________小時以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　九、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在______內(nèi)向乙方支付工程預算價的______%.

　　9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的______%，工程保修金留結算總價的______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題______天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責任 http://www.www.osxg.com.cn/jiandan/

　　10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。

　　10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　十一、安全生產(chǎn)和文明施工

　　認真執(zhí)行及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應按有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）____________________________乙方（公章）______________________________

　　法定代表人（簽字）_______________________法定代表人（簽字）_______________________

　　日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日

【篇二】2020年工程施工合同范文

發(fā)包方（甲方）：__________________________________

　　承包方（乙方）：__________________________________

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：_________________________

　　1.2工程地點：_________________________

　　1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉(zhuǎn)門、鐵藝裝飾門楣工程。

　　1.4工期：本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月_________日前竣工。

　　1.5工程質(zhì)量：達到規(guī)定的裝飾驗收標準（JGJ73—91）。

　　1.6結算方式：按雙方約定單價為結算依據(jù)。

　　注：（雙方約定單價明細為本合同附件）

　　1.7合同價款：__________________

　　（人民幣大寫）：__________________

　　注：（按雙方約定單價和實際工程量為結算依據(jù)）

　　第2條甲方工作

　　以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設計，經(jīng)設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　第3條乙方工作

　　3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定及甲方的相關規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.3、遵守或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.

　　3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第4條關于工期的約定

　　4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工_________小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應順延。

　　4.5、此工程于_________月_________日—_________日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。

　　第5條關于工程質(zhì)量驗收的約定

　　5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（JGJ73-91）、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》等制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

　　5.2、本工程質(zhì)量應達到質(zhì)量評定優(yōu)良標準。

　　5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

《2020年工程施工合同怎么寫》閱讀地址：http://www.osxg.com.cn/2020/0904/505360.htm